Virgolette per la frase esatta, OR per alternative, meno per escludere un termine. Numero/anno ed ECLI trovano il provvedimento anche senza parole nel testo.
…competenza possono essere sollevate soltanto que-stioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la de-cisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla com-petenza, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapportosostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass. (ord.) 13.6.2013, n. 12126).È, appunto, il caso delle questioni cui ineriscono…
…dell’art. 15 del Disciplinare di gara, degli artt. 1e 21 del [OSCURATO:PERSONA] d’Appalto, e del [OSCURATO:PERSONA], avendoquest’ultima offerto mezzi diversi e con caratteristiche differenti rispetto aquelli previsti a pena di esclusione, e per violazione del principio diequivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016.1.1. Con sentenza del 26 luglio 2024, n. 4437, il TAR Campania, riuniti iricorsi,…
…cod. civ. e inogni altra ipotesi, validamente concordata tra le parti, di preventivaesclusione di talune voci di danno dalle poste risarcibili.4.3.2. Ciò posto, il Comune, riportando in ricorso il testo del citato art.26, lamenta l'errata interpretazione di quanto ivi previsto per l'ipotesi diNumero registro generale 3315/2023Numero sezionale 4478/2025Numero di raccolta generale 22212/2026Data pubblicazione…
…1620/2026Numero di raccolta generale 21628/2026Data pubblicazione 24/06/2026tale esclusione che la Corte territoriale, con motivazione sicuramente su-periore al minimo costituzionale, ha ritenuto insussistente.7.- Col terzo mezzo la ricorrente deduce, in base all'art. 360 n° 4cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 dello stesso codice, disapplicatopur in presenza di un fatto pacifico, nonché, ai…
…della propria decisione un’argomentazione, tratta dalla analisidi fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quellodi indicare le ragioni del proprio convincimento. Sono infatti riservate alPag. 5 di 19Numero registro generale 4297/2024Numero sezionale 1852/2026Numero di raccolta generale 20968/2026Data pubblicazione 20/06/2026giudice del merito l'interpretazione e la valutazione…
…per il giudiziodi merito dinanzi al Tribunale di Bari, la quale non contiene alcunaesclusione per il regolamento di competenza, dovendo confermarsi che ildifensore della parte, munito di procura per il giudizio di merito, èlegittimato a proporre istanza di regolamento di competenza ove ciò non siaespressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, attesoche l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una…
…valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.6. Il sesto motivo deduce “Errata esclusione dell'art. 2041 c.c. Viola-zione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in ordine alla domanda diaccoglimento della Riserva n. 3 relativa al ristoro per i maggiori oneri so-stenuti per accelerare l'ultimazione dei lavori, in termini di ingiustificato ar-ricchimento della [OSCURATO:PERSONA] di Trento”.La Corte…
…la stessa Corte d'appello, con motivazione contraddit-toria, avrebbe affermato l'esclusione dell'applicabilità della disciplinadel riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 191, comma 4, e194, TUEL, nell'ipotesi di difetto di forma scritta.2. Il motivo è fondato.2.1. Occorre muovere dall'esame del quadro normativo che, neltempo, ha dato rilievo alla mancanza dell'impegno di spesa per gli2.2.…
…temporis, modificato dall'art. 56 l.r.n. 10 del 1993, il quale, al comma 1, sancisce l'esclusione della possi-bilità di procedere alla revisione dei prezzi, consentendo però, ai suc-cessivi commi 2 e 3, il ricorso al prezzo chiuso in presenza di determi-nate condizioni, secondo quanto di seguito riportato: «2. Per i lavoripubblici di cui al comma 1 è consentito, quando la natura dell'opera ela durata del…
…del1985, nel testo applicabile ratione temporis, il quale, al comma 1, san-cisce l'esclusione della possibilità di procedere alla revisione dei prezzi,consentendo però, ai successivi commi 2 e 3, quanto segue: «2. Per ilavori pubblici di cui al comma 1 è consentito, quando la natura dell'o-pera e la durata del contratto lo rendano opportuno, il ricorso al si-stema del prezzo chiuso. Non è comunque consentito…
…adecorrere dal 1° luglio 2017: lo scioglimento delle società del GruppoEquitalia (ad esclusione della società [OSCURATO:SOCIETA].),cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senzaesperire alcuna procedura di liquidazione (art. 1, comma 1);l’attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale, ex art.3, comma 1, del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dallalegge…
ativo di potestàpubbliche…finalizzato a soddisfare un pubblico interesse e [che] conferisceal destinatario (concessionario) il diritto d’intraprendere un’attivitàsolitamente riservata alla p.a., il che determina un’attribuzionepatrimoniale al concessionario» (par. 14, Commissione UE, decisione12/09/2007, C-2007 4133); per quanto attiene, invece, alla nozione di“tariffa” ed all’idoneità di questa ad…
…carattere speciale dell’attorispetto alla polizza – non dimostrerebbero affatto un’esclusione dellasolidarietà, ma, a tutto concedere, soltanto una limitazione quantitativadell’obbligo di ciascun coobbligato nei rapporti interni.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 231/2002 e dell’art. 1284…
…pattuito e quello effettivamente corrisposto, sia in rela-zione al contratto di appalto originario sia con riferimento al contrattorinnovato per ulteriori tre anni.7. Nel frattempo si procedeva tra le parti alla stipulazione di unatransazione in data 20/3/2014, rimanendo escluse dalla transazionele richieste relative al presente giudizio.La transazione riguardava esclusivamente il corrispettivo fissatoin…
…mandataria [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], con esclusione dunque della mandatariaMetronotte), ha stipulato un nuovo rapporto contrattuale con lastazione appaltante ARES 118.10.2. A seguito della costituzione della nuova ATI e dellastipulazione di un nuovo e diverso contratto con la stazioneappaltante ARES 118, è evidente che sono venuti meno sia ilrapporto di mandato,…
…1959, in anni 9 di reclusione (capo 1); - [OSCURATO:PERSONA], classe 1971, previa esclusione della contestata recidiva, in anni 9 di reclusione (capo 1); - [OSCURATO:PERSONA], classe 1965, in anni 15 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa (capo 1 e capo 3); - [OSCURATO:PERSONA] in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 4500,00 di multa (capo 1 riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 81, 379,…
…difesa lamenta come la sentenza impugnata, escluda il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto” sulla base dell’assunto che tali lavori siano stati eseguiti su una zona soggetta ad un rischio di frana quiescente, elemento che tuttavia risulterebbe inidoneo a dimostrare come tale rischio, a seguito dei più volte richiamati lavori, sia da considerarsi come…
…stata depositata regolare certificazione; d) che doveva essere confermata anche l’esclusione di responsabilità del direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA], stante la mancanza di alcun obbligo di pagamento diretto; e) che, quanto alla posizione del responsabile unico del procedimento (rispetto al quale era stato contestato di avere accettato quietanze liberatorie sottoscritte dalla sola PF e non anche…
…quest'ultimo avesse presentato una segnalazione sul punto, ciò avrebbe potuto comportare l'esclusione della gara esclusivamente della ditta Euroform che aveva presentato un articolo difforme e non anche delle altre; tuttavia aggiungeva che, se anche le altre aziende avessero richiesto l'accesso agli atti, segnalando altre difformità nei prodotti delle altre aziende, il R.U.P. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto…
…leconseguenze di legge.8. Il comune motivo di ricorso, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di TaloneDaniela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio dimotivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 2 d.lgs 10marzo 2000, n. 74, come a ciascuno contestato nella veste di amministratore didiritto e legale rappresentante delle società di…